bases estándar de concurso público para la contratación de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
BASES ESTÁNDAR DE PROCESO DE SELECCIÓN
PARA LA CONTRATACIÓN DE ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA
Aprobada mediante Resolución de la Dirección de
Inversiones Descentralizadas Nº 002-2014-PROINVERSION/DID
BASES ESTÁNDAR DE PROCESO DE SELECCIÓN
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA1
ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: CONTRATACION DE
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN EL MARCODE LA
LEY N° 29230 – CONVENIO DE INVERSION PUBLICA
LOCAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA –
BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A
1
Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de supervisión del proyecto. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:
Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar la ejecución del Proyecto. Tratándose
de personas jurídicas, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
1
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
IMPORTANTE:

Las disposiciones de la Ley, su Reglamento y de las presentes Bases, son de
aplicación a la supervisión de los proyectos de alcance intermunicipal o interregional
que formulen las Mancomunidades Municipales o las Juntas de Coordinación
Interregional, y a las Mancomunidades Regionales, en lo que corresponda, de
conformidad con el Capítulo VII del Reglamento.

En caso que la Entidad Pública le encargue el proceso de selección de la Empresa
Privada a PROINVERSIÓN, el procedimiento para la contratación de la Entidad
Privada Supervisora podrá ser encargado también a dicha entidad, conforme a lo
establecido en el artículo 33° del Reglamento.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
2
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
3
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1.
BASE LEGAL
-
Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 005-2014-EF - Reglamento de la Ley N°005-2014-EF, en
adelante el Reglamento.
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Acuerdo de Concejo Municipal N° 078-2014-CMPC, de fecha 23 de Abril de 2014 que
prioriza el (los) Proyecto (s)
Resolución de Alcaldía N° 079-2015-A-MPC de fecha 06de Febrero del 2015 que
constituye el Comité Especial.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.
1.2.
CONVOCATORIA
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el numeral 10.4 del artículo 10° del
Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.
1.3.
REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EXPRESIÓN DE INTERÉS
Una vez convocado el proceso de selección, los participantes tienen un plazo de diez
días hábiles para registrarse y presentar su expresión de interés para la supervisión de la
ejecución del (los) Proyecto (s), de acuerdo al modelo de carta indicado en el Anexo del
Aviso de Convocatoria.
Al registrase el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y
Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la
persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;
teléfono, correo electrónico y fax.
En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1)
de sus integrantes.
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección
deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción
en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información:
IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
4
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Entidades Públicas, es necesario que los postores cuenten con inscripción vigente
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
1.4.
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas dentro del mismo plazo
previsto para presentar las expresiones de interés, de conformidad con lo establecido en
los numerales 10.6.1 y 10.7.1 del artículo 10° del Reglamento.
1.5.
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y/u observaciones
presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través de circulares, de
conformidad con lo establecido en los numerales 10.6.1 y 10.7.1 del artículo 10° del
Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) y/o seis (6) días hábiles, según
sea el caso, computados a partir de la culminación del plazo para presentar consultas y
observaciones.
IMPORTANTE:
1.6.

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten
extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han presentado
expresión de interés como participantes.

El participante en el proceso de selección podrá solicitar la aclaración a cualquier
punto de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de consultas.
INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo
que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones.
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.
El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los
siguientes plazos:
1.
Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.
2.
Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día siguiente de
concluido el plazo de la absolución de consultas y observaciones a las Bases
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad, conforme lo establecen los numerales 10.6.2 y
10.7.2 del artículo 10° del Reglamento.
Una vez integradas las Bases el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de
oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
5
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
1.7.
FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la
admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,
en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor
público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso
de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o
similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de
la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o
electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea
persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la
rúbrica sus nombres y apellidos completos.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato
N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con
copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su
apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que
se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del
representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días
calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)
En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal
o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como
participante, conforme a lo siguiente:
1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará
conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según
corresponda.
1.8.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
6
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
en el cronograma del proceso.
En el supuesto que un único participante presente su expresión de interés, la presentación
de propuestas se realizará ante el Comité Especial y se procederá conforme a lo
establecido en el numeral 10.6 del artículo 10° del Reglamento.
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le
tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la
presentación de la constancia de su registro como participante.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni
conformar más de un consorcio.
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante
legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.7, y este
exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de
Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el
momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo
que finalmente se resuelva al respecto.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se
trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de
función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida
para la presentación de propuestas—, el Comité Especial otorgará un plazo entre uno (1)
o dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación de los mismos, para que el postor
los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición
de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el
defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el único momento en que puede
otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo
defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá
la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación, de
conformidad con el numeral 10.8 del artículo 10° del Reglamento. Si se formula apelación
se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de
Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A
su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas
técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres,
los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
7
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de
la evaluación de las propuestas técnicas.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los postores que lo deseen.
1.9.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La Entidad Pública no reconocerá pago adicional de
ninguna naturaleza.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de
dos decimales.
1.10.
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la
evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Propuesta Técnica
Propuesta Económica
: 100 puntos
: 100 puntos
1.10.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no serán admitidas.
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la
propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la
subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de
asignación de puntaje establecida para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)
puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación
económica.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
8
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
1.10.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité
Especial y se tendrá por no presentada.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un
puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi =
Donde:
i
Pi
Oi
Om
PMPE
=
=
=
=
=
Om x PMPE
Oi
Propuesta
Puntaje de la propuesta económica i
Propuesta Económica i
Propuesta Económica de monto o precio más bajo
Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
IMPORTANTE:
 En caso el proceso se convoque bajo el sistema de porcentajes, según sea el
caso, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección,
deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
1.11.
ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la
admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
última.
La evaluación de las propuestas económicas y la determinación del puntaje total se
realizarán de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el
que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen.
El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se
publicará el mismo día en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de
PROINVERSIÓN, así como en el SEACE.
1.12.
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto
público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de
apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el Portal de la Entidad,
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
9
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ProInversión y SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producirá el mismo día de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el
Portal de la Entidad, ProInversión y SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
1.13.
CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
A partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse
agotado la vía administrativa, hasta el décimo día hábil de producido tal hecho, el postor
ganador debe solicitar ante el OSCE la constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado.
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1.
RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebración del contrato.
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto en todos los casos por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o
cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN.
2.2.
PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
10
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
3.1.
DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor
ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato
prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el
contrato.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a
suscribir el convenio, según corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial podrá, a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega o revocar
la Buena Pro y adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente.
El Comité Especial podrá ejecutar las garantías que se hubieren presentado, en caso
decida revocar la Buena Pro.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica,
a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:






3.2.
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
Garantía de fiel cumplimiento.
Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Código de cuenta interbancario (CCI).
Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la
recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.
3.3.
DE LAS GARANTÍAS
3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del
contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la
recepción de la prestación a cargo del contratista.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel
cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta,
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
11
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la
conformidad de la recepción de la prestación.
IMPORTANTE:
 En los casos de prestación de servicios de ejecución periódica,
alternativamente, el adjudicatario pueden optar que, como garantía de fiel
cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
3.4.
REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo,
deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica
el Banco Central de Reserva del Perú.
IMPORTANTE:
 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución.
 En caso de consorcios las garantías deben emitirse a nombre de éste consignando el
nombre de todos y cada uno de sus integrantes.
3.5.
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato.
3.6.
DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La penalidad será aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 7 por ciento (hasta
un máximo del 10%) del monto del convenio vigente.
Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
3.7.
PAGOS
La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la
respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea
condición para la realización del servicio.
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el
contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que
justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la
sección específica de las Bases
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
12
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios,
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los
quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.
3.8.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones
legales vigentes.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
13
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
14
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1.
1.2.
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
RUC Nº
: 20143623042
Domicilio legal
: Av. Alameda de los Incas S/N°-Complejo Qhapac Ñan
Correo electrónico:
: [email protected]
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de
Contratación de Entidad Privada Supervisora en el Marco de la Ley N° 29230 – Convenio
de Inversión Pública Local Municipalidad Provincial de Cajamarca – Banco de Crédito del
Perú S.A.A.
1.3.
VALOR REFERENCIAL
2
El valor referencial asciende a Doscientos Siete Mil Ciento Nueve con 68/100 Nuevos
Soles (207,109.68), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero del 2015
IMPORTANTE:

Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases
como valor referencial. Aquellas propuestas inferiores al noventa por ciento (90%) del
valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no
admitidas.

De conformidad con lo antes señalado, en las Bases del respectivo proceso de
selección deberá establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y
sin IGV, tal como se indica a continuación:
Valor Referencial
(VR)
207,109.68
1.4.
Límite Inferior
Con IGV
Sin IGV
186,398.71
Límite Superior
Con IGV
Sin IGV
207,109.68
175,516.68
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante el Acuerdo de Consejo N° 078-2014CMPC de fecha 13 de febrero del 2015.
2
El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en las publicaciones respectivas. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto
del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
15
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
1.5.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente: 05 Recursos Determinados, Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta
de Aduanas y participaciones.
IMPORTANTE:


1.6.
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se
convoca el proceso de selección.
La oficina de Presupuesto de la Entidad Pública deberá emitir el documento que
acredite que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la contratación del
servicio.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema de, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratación respectivo.
1.7.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman
parte de la presente Sección en el Capítulo III.
1.8.
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 195 días
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con
lo establecido en el expediente de contratación.
1.9.
COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES
20.00 (Veinte/100 Nuevos Soles)
1.10. BASE LEGAL
-
Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado.
Decreto Supremo N°005-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 29230.
Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
Ley Nº 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año
fiscal 2015.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
16
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
4
Publicación de Bases (obligatorio) :
Del: [REGISTRAR FECHA]
Al : [REGISTRAR FECHA]
Etapa
Convocatoria
:
Registro de participantes
y:
Presentación de Expresión de
Interés
Formulación de Consultas
:
Absolución de Consultas
Integración de las Bases
Presentación de Propuestas
* El acto público se realizará en
3
:
:
:
Calificación
y Evaluación de :
Propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro
:
* El acto público se realizará en :
Fecha, hora y lugar
13 de Febrero de 2015
Del: 16 de Febrero del 2015
Al: 27 de Febrero del 2015
Del: 16 de Febrero del 2015
Al: 27 de Febrero del 2015
09 de Marzo del 2015
10 de Marzo del 2015
17 de Marzo del 2015
la Oficina de secretaría técnica de contrataciones,
sito en Av. Alameda de los Incas S/N°- Complejo
Qhapac Ñan a las 09:00 horas
18 de Marzo del 2015
19 de marzo del 2015
la Oficina de secretaría técnica de contrataciones,
sito en Av. Alameda de los Incas S/N°- Complejo
Qhapac Ñan a las 11:00 horas
IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que el cronograma está supeditado y podrá ser modificado en
caso se configure el supuesto contemplado en el numeral 10.6 del artículo 10° del
Reglamento, esto es, en caso una única Entidad Privada Supervisora presente su
expresión de interés en la supervisión de ejecución del proyecto; estableciéndose los
plazos y procedimiento que establece dicho numeral.

La Entidad deberá establecer de manera expresa que de presentarse tal supuesto, se
procederá con los procedimientos y plazos que la norma contempla, teniendo en
consideración que la evaluación de la Entidad Privada Supervisora participante tiene
como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su
experiencia en la actividad y en la supervisión de ejecución de obras similares y, de
ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con el
proyecto a ser ejecutado. Únicamente si dicha evaluación y verificación resulta
favorable, se procederá a la adjudicación directa mediante el otorgamiento de la
3
La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al Reglamento. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el
cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
4
El numeral 10.9 del artículo 10° del Reglamento dispone que las Bases aprobadas deberán ser publicadas en el SEACE,
además del portal institucional de la Entidad convocante.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
17
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Buena Pro.
2.2.
REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE EXPRESION DE INTERÉS
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Oficina de Secretaria Técnica
de Contrataciones del Estado, sito en Av. Alameda de los Incas s/n Complejo Qhapac Ñan,
en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 am a 18:00 pm horas.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se
indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el
registro, así como el día y hora de dicha recepción.
IMPORTANTE:
2.3.

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de
atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas,
ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la
que haga sus veces, sito en Alameda de los Incas S/N complejo Qhapac Ñan, en las
fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, debiendo estar
dirigidos al Presidente del Comité Especial del PROCESO DE SELECCIÓN ADP N°
012015-MPC, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico:
[email protected]
IMPORTANTE:

2.4.
Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de
atención no podrá ser menor a ocho horas
ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en acto público, en Oficina de Secretaria Técnica de
Contrataciones del Estado, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público
se realizará con la participación de Notario.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité
Especial del PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 01-2015-MPC, conforme al siguiente
detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:
Señores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Av. Alameda de los Incas S/N Complejo Qhapac Ñan
Att.: Comité Especial
PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 01-2015-MPC
Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:
CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN EL
MARCODE LA LEY N° 29230 – CONVENIO DE INVERSION PUBLICA
LOCAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA – BANCO DE
CREDITO DEL PERU S.A.A
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
18
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
Señores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Av. Alameda de los Incas S/N Complejo Qhapac Ñan
Att.: Comité Especial
PROCESO DE SELECCIÓN ADP N° 01-2015-MPC
Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:
CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN EL
MARCODE LA LEY N° 29230 – CONVENIO DE INVERSION PUBLICA
LOCAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA – BANCO DE
CREDITO DEL PERU S.A.A
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
2.5.
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA
5
Se presentará en un original y 02 copias .
6
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos , la siguiente
documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).
b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos
7
contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).
c) Declaración jurada simple de acuerdo al Anexo Nº 3.
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº
4).
5
La propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder
de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.
6
La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.
7
El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el
listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
19
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos
al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.
e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).
f) Acreditar con la documentación respectiva, contar con movilidad propia y una
oficina de coordinación en el lugar donde se ejecutará el Proyecto, pudiendo
ser copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo o también con una
promesa de alquiles entre el postor y el propietario del vehículo a utilizar
durante el servicio para el caso de movilidad; asimismo para el caso de la
oficina se podrá presentar la correspondiente licencia de funcionamiento
otorgada por la municipalidad de la localidad y/o una promesa de alquiler y el
documento que acredite la existencia de la dirección en la ciudad donde se
ejecutará el Proyecto.
IMPORTANTE:
 La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión
de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el sétimo párrafo del numeral
1.8 de estas Bases.
Documentación de presentación facultativa:
a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del
proceso, durante un período de hasta quince (15) años a la fecha de
presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado
equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación en materia
de consultoría de obras en general.
Tales experiencias se acreditarán mediante copia simple de: contratos u
órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta,
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez
(10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el AnexoN°6 referido
a la Experiencia del Postor en la Actividad.
b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificará considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o
similares al objeto del proceso, durante un período determinado, no mayor a
diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto
máximo acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial de la
contratación materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas a
supervisión de obras a aquellas efectuadas en materia de construcción,
reparación, mantenimiento de calzadas de concreto o asfalto, así como obras
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
20
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
referentes a pistas, veredas, sardineles, obras de edificación que comprendan
[AGREGAR EL COMPONENTE QUE CORRESPONDA].
Tales experiencias se acreditarán mediante copia simple de: contratos u
órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta,
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez
(10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorcio.
c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto.
Para acreditar el factor calificación del personal profesional propuesto se
presentará copia simple de: títulos, constancias, certificados u otros
documentos, según corresponda.
d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.
IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta
técnica, la propuesta será descalificada.
8
2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:
Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de
precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo
Nº 9).
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser
expresados con más de dos decimales.
IMPORTANTE:
 En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la
información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será
descalificada.
2.6.
DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el
puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente fórmula:
8
La propuesta económica solo se presentará en original.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
21
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde,
PTPi
PTi
PEi
= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
= Puntaje por evaluación económica del postor i
Se aplicarán las siguientes ponderaciones:
c1
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
= 0.80
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
=, 0.20
c2
2.7.
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:
a)
b)
c)
d)
e)
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza de fiel Cumplimiento.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Código de cuenta interbancario (CCI).
Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g) Copia de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona jurídica.
h) Copia literal emitida por los Registro Públicos de la vigencia de poder y constitución de
la persona jurídica, en caso corresponda.
i) Copia del RUC de la persona jurídica, en caso corresponda.
j) Correo electrónico para notificar la orden de servicio.
IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte
por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de
caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS,
a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías,
resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón
social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el
consorcio.
 Alternativamente, el adjudicatario pueden optar que, como garantía de fiel
cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

2.8.
La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en
el presente numeral para la suscripción del contrato.
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
22
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,
deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro
del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la
Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de
dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca con atención a Asesoría de Logística, sito en Av. De los Incas S/N
Complejo Qhapac Ñan.
2.9.
FORMA DE PAGO
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en
pagos parciales según valorizaciones
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Entidad Privada
Supervisora contratada, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:
-
Recepción y conformidad Gerencia de Infraestructura
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la
prestación efectuada.
Comprobante de pago
2.10. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás
condiciones establecidas en el contrato.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
23
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
CAPÍTULO III
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
TÉRMINOS DE REFERENCIA
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca como parte del sector público y promotor
del desarrollo local en forma integral, desarrolla proyectos destinados a generar
seguridad y bienestar en la población beneficiaria.
En ese sentido, en el ámbito de la Ley N° 29230 – Ley que Impulsa la Inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado – Ley de Obras por Impuestos,
es que la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a aprobado la ejecución de las
Obras:
N°
1
2
3
4
5
CÓDIGO
SNIP
DENOMINACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA.
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82047CHETILLA, DISTRITO DE CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA –
CAJAMARCA
CONSTRUCCION DE LA I.E. TECNICA PORCON LA ESPERANZA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 821396 CASERIO URUBAMBA SECTOR
III, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E. PRIMARIA N° 82030 CARLOS
FERNANDEZ GIL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
211489
274356
180395
230115
45765
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
La fuente de financiamiento deberá ser determinada por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3. VALOR REFERENCIAL:
El Monto de Inversión Referencial establecido asciende a la suma de
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
24
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
S/. 207,109.68 (Doscientos Siete Mil Ciento Nueve con 68/100 NUEVOS SOLES).
4. MARCO LEGAL:
 Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
 Ley N° 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2013.
 Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
 Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Ley N° 29230 – Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado – Ley de Obras por Impuestos y su
Reglamento D.S. N° 005-2014-EF.
 Decreto Supremo N° 102-2007-EF – Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/68.01 – Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
 Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, y su
modificatoria aprobado con la Ley N° 29873.
 Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo N° 138-2012EF.
5. OBJETIVO:
Contratar la Entidad Privada Supervisora pudiendo ser Persona Natural o Jurídica,
para cubrir la Convocatoria para el Proceso de Selección de Empresas Privadas en el
Marco de la Ley 29230, referente al servicio de Supervisión de las Obras:
N°
1
2
3
4
5
CÓDIGO
SNIP
DENOMINACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA.
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82047CHETILLA, DISTRITO DE CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA –
CAJAMARCA
CONSTRUCCION DE LA I.E. TECNICA PORCON LA ESPERANZA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 821396 CASERIO URUBAMBA SECTOR
III, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E. PRIMARIA N° 82030 CARLOS
FERNANDEZ GIL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
211489
274356
180395
230115
45765
6. FINALIDAD:
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
25
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Conjunto de procesos que la Entidad encarga la responsabilidad a EL SUPERVISOR de
velar por la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento del contrato,
mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de
control y verificación para que los trabajos ejecutados por el contratista se
encuentren dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y obligaciones
contractuales, asegurando que la inversión efectuada nos permita contar con una
infraestructura segura, durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto.
7. UBICACIÓN:
N°
1
2
3
4
5
DENOMINACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA.
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82047CHETILLA, DISTRITO DE CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA –
CAJAMARCA
CONSTRUCCION DE LA I.E. TECNICA PORCON LA ESPERANZA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 821396 CASERIO URUBAMBA SECTOR
III, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E. PRIMARIA N° 82030 CARLOS
FERNANDEZ GIL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
UBICACION
CAJAMARCA
CHETILLA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
8. GENERALIDADES:
Los Términos de Referencia este referido al servicio que prestará el Supervisor en las
Obras:
N°
1
2
3
4
5
DENOMINACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SAN MARCELINO CHAMPAGNAT,
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA.
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82047-CHETILLA, DISTRITO
DE CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA
CONSTRUCCION DE LA I.E. TECNICA PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 821396 CASERIO URUBAMBA SECTOR III,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E. PRIMARIA N° 82030 CARLOS FERNANDEZ GIL,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
De otro lado, sin exclusión de las obligaciones que le corresponde conforme a las
disposiciones legales vigentes, estará en la obligación de brindar todos los servicios
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
26
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
de ingeniería y auxiliares necesarios para la correcta ejecución de supervisión con los
alcances siguientes:







Formular oportunamente recomendaciones a los procedimientos de trabajo,
así como proponer modificaciones en el proyecto en caso considere
necesario.
Efectuar una revisión detallada de las especificaciones especiales de
construcción, para verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales del
diseño. En caso contrario el Supervisor está obligado a informar a la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Entidad para que
efectúe las verificaciones respectivas.
Ejecución integral de la Supervisión y control de la obra, verificando constante
y oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a las
especificaciones técnicas y en general de toda la documentación que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las normas vigentes, así
como la calidad de los materiales y equipos que intervienen en la obra.
Ejecutar el control físico de la obra, efectuando detallada y oportunamente, la
medición y valorización de la cantidad de obra ejecutada.
Vigilar y hacer que El Contratista cumpla con las normas de seguridad e
higiene.
Controlar que El Contratista cumpla con la programación de avance
establecido, informando oportunamente sobre las desviaciones que se
pudieran presentar, indicando las causales y acciones correctivas a adoptar.
Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales,
los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos, económicos y
financieros.
9. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA SUPERVISIÓN:
Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado, de la programación de
avance establecida por El Contratista y de los recursos con que se ejecutará la obra.
Dentro de los quince (15) días calendarios contados desde el inicio del plazo de la
supervisión, deberá presentar un informe al respecto, con las observaciones
fundamentales que hubiera y la propuesta de solución respectiva.
Asimismo, deberá verificar que El Contratista haya adquirido el Cuaderno de Obra,
caso contrario, exigirá su cumplimiento inmediato.
10. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL:
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
27
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC



El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico de las actividades del Contratista relacionadas con la
ejecución de la obra.
El Supervisor deberá prever la utilización oportuna de los equipos de
topografía y de laboratorio mínimos que posibiliten un eficiente control de
campo.
Asimismo, revisará los ensayos y resultados de pruebas de laboratorio
tomados durante el desarrollo de la obra.
11. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR:









Será directamente responsable de la calidad del servicio que presta y de la
idoneidad del personal a su cargo.
Velar que la entrega de valorizaciones del trabajo realizado por El Contratista
se efectúe dentro del plazo previsto en el Artículo 197° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al
Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
Elaboración y presentación oportuna de presupuestos adicionales y/o
deductivos de obra que originen, de acuerdo a los plazos establecidos en los
Artículos 207° y 174° respectivamente, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
El Jefe de Supervisión es el único autorizado a anotar ocurrencias en el
Cuaderno de Obra.
Absolver las consultas que efectúe El Contratista a través del Cuaderno de
Obra, en concordancia con el plazo establecido en el Artículo 196° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Exigir a El Contratista el retiro inmediato de cualquier trabajador por
incapacidad, incorrección, desorden o cualquier otra falta que tenga relación,
así como también, ordenar el retiro inmediato de los materiales de mala
calidad o que no correspondan a las Especificaciones Técnicas aprobadas, ya
afectaría directamente a la correcta ejecución de la obra, en concordancia
con el Artículo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Emitir Informe específico con la sustentación adecuada de su opinión
respecto de solicitudes de Ampliaciones de Plazo tramitadas por El
Contratista, en concordancia con los Artículos 200° y 201° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
Revisar y aprobar, de ser el caso, los planos de replanteo de la obra terminada
que presente El Contratista.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
28
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC


Informar sobre la solicitud de Recepción de Obra, de acuerdo a los plazos
establecidos en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Actuar como Miembro de la Comisión de Recepción de Obra y suscribir el
Acta correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
12. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR:








El Supervisor proporcionará una organización de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con las instalaciones
necesarias, así como los medios de transporte y de comunicaciones para
cumplir eficientemente sus obligaciones de atender la obra.
Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor deberán
tener la experiencia necesaria para los cargos que desempeñan en la
supervisión.
Todo el personal asignado al proyecto, será con carácter de dedicación
exclusiva por el tiempo señalado en la propuesta técnica.
El Jefe de Supervisión debe permanecer a tiempo completo en la obra.
El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de
seguridad e higiene vigentes en las obra.
La Supervisión deberá acreditar que contará con laboratorio y equipo
topográfico necesarios para realizar el control de la obra y los diseños de las
modificaciones o cambios del proyecto.
La Supervisión deberá utilizar sus propios medios para la movilización de su
personal dentro de la obra.
No se permitirá el cambio del personal profesional que fue presentado en su
propuesta, salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificado, en
cuyo caso deberá reemplazarse con profesional de igual o mayor capacidad y
experiencia.
13. RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE:


La entidad entregará al Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico
aprobado de la obra, así como copia de toda la documentación que haya
preparado con fines de ejecución de la obra, bajo la modalidad establecida.
La Entidad proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que
realice éste ante otros sectores para la ejecución de la obra.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
29
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC

Como representante de la entidad, el Supervisor tendrá la autoridad
suficiente para definir situaciones de emergencia en la obra, dando cuenta
inmediata a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.
14. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO RESULTADO DE
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:


Las valorizaciones mensuales por avance de obra, en original y copia,
elaboradas conjuntamente con el Contratista, dentro de los cinco (05) días
calendarios del mes siguiente al del mes valorizado contados desde el primer
día hábil.
Informes mensuales de las Actividades Técnico – Económico – Administrativo
de la Obra, en original y dos copias, dentro de los diez (10) días calendarios
del mes siguiente. Debiendo contener lo siguiente:
A. DE LA SUPERVISIÓN:
 Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria
explicativa de los asuntos más relevantes realizados durante el
mes.
 Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles
efectuados por el Supervisor, indicando ubicación, fecha en
que fueron realizados, resultados e interpretación, estadísticas,
asimismo, deberá indicar las medidas correctivas y
responsabilidades.
 Personal empleado por el Supervisor durante el periodo
comprendido en el informe.
 Estado contable del Contrato de Supervisión.
 Panel Fotográfico.
 Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas
con El Contratista.
 Copias del Cuaderno de Obra.
B. DEL CONTRATISTA:
 Informe acerca de los avances físicos valorizados de la obra y
cuadros gráficos que muestran el avance real en comparación
con el programado. Datos Generarles de la obra, incluyendo las
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
30
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC





modificaciones que se hubieran producido (adicionales,
reducciones, ampliaciones de plazo, adelantos, etc)
Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente.
Presentar la documentación por la cual certifique que los
materiales y equipo cumplen con las especificaciones técnicas.
Lista de personal, herramientas y equipo del Contratista
durante el periodo respectivo, indicando desviaciones con lo
programado, si lo hubiera.
Informes
sobre
ocurrencias
extraordinarias
como
paralizaciones de obra, incumplimientos del contratista,
desabastecimiento de materiales y/o equipos, escasez o exceso
de personal, entre otros, dentro de los tres días calendarios
siguientes de producida la ocurrencia.
Igualmente, se considera como obligación la revisión y
aprobación de los planos de replanteo, metrados finales y
memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, todo lo
cual deberá ser incluido en el Informe Final.
15. CONDICIONES GENERALES:





Los equipos y útiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de
comunicación, copiado, topografía, informática y laboratorio que requiera el
Supervisor, será de responsabilidad de éste.
Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es
de carácter reservado, y no podrá ser entregada a terceros sin el previo
consentimiento estricto de la entidad.
El supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la entidad para
informar o asesorar en asuntos concernientes a las obras.
El supervisor deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento
de la entidad, en todas las actividades relacionadas a las obras.
El supervisor al término de la obra debe entregar a la entidad todo el acervo
técnico y administrativo de la obra; esto no lo exime de que se le requiera
posteriormente para cualquier absolución de consulta en relación al contrato.
16. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:
A. PLAZO DE LA SUPERVISIÓN:
El plazo de la Supervisión será de doscientos veinticinco (225) días
calendarios, incluyendo treinta (30) días para la Liquidación del Contrato del
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
31
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Contratista encargado de ejecutar las obras, de acuerdo al cronograma
siguiente:
N°
CÓDIGO
SNIP
DENOMINACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SAN MARCELINO
1 CHAMPAGNAT, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA.
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 820472 CHETILLA, DISTRITO DE CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA –
CAJAMARCA
CONSTRUCCION DE LA I.E. TECNICA PORCON LA ESPERANZA,
3
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 821396 CASERIO URUBAMBA SECTOR
4
III, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E. PRIMARIA N° 82030 CARLOS
5
FERNANDEZ GIL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
PLAZO TOTAL (SUMADO EL PLAZO MAYOR + EL DE LA LIQUIDACION)
195 D.C.
120 D.C.
150 D.C.
120 D.C.
180 D.C.
225
B. PERFIL DEL POSTOR:
Estar inscrito en el registro nacional de proveedores del Estado como
Consultor de Obra. En caso de consorcios todos los integrantes deberán reunir
dicho requisito.
C. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO:
1) PERSONAL PROFESIONAL:
El personal mínimo que debe proponer el Postor para la Consultoría de
Obra, es el siguiente:
N°
RELACIÓN DEL PERSONAL
PROFESIONAL
1
INGENIERO JEFE DE
SUPERVISIÓN
2
SUPERVISOR 1
3
SUPERVISOR 2
4
SUPERVISOR 3
5
SUPERVISOR 4
6
SUPERVISOR 5
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
32
Presidente
TIEMPO EN OBRA
A TIEMPO COMPLETO
(DUARNTE LA DURACIÓN
DEL CONTRATO)
A TIEMPO COMPLETO
(DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA)
A TIEMPO COMPLETO
(DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA)
A TIEMPO COMPLETO
(DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA)
A TIEMPO COMPLETO
(DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA)
A TIEMPO COMPLETO
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
EN DÍAS
225 D.C.
195 D.C.
180 D.C.
150 D.C.
120 D.C.
120 D.C.
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
(DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA)
Los profesionales propuestos para participar en la presente
Consultoría de Obras deberán acreditar los Requerimientos Técnicos
Mínimos siguientes:
 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN:
 Ser Ingeniero Civil Colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional.
 Deberá contar con experiencia mínima de cuatro (04)
años como Jefe de Supervisión o Supervisor de Obras
iguales o similares a las que se van a ejecutar,
sustentando dicha experiencia con contratos con su
respectiva conformidad o certificados o constancias de
prestación del servicio.
 Acreditar un mínimo de dos (02) capacitaciones en Ley
de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento
(RLCE).
Nota: Se consideran obras similares a: Construcción y/o
Mejoramientos de Infraestructura en Puestos de Salud,
Casas Comunales, Coliseos, Centros de Usos Múltiples.
 SUPERVISOR 1:
 Ser Ingeniero Civil Colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional.
 Deberá contar con experiencia mínima de doce (12)
meses como Supervisor de Obras iguales o similares a
las que se van a ejecutar, sustentando dicha experiencia
con contratos con su respectiva conformidad o
certificados o constancias de prestación del servicio.
 Acreditar como mínimo una (01) capacitación en Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE).
 SUPERVISOR 2
 Ser Ingeniero Civil Colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
33
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
 Deberá contar con experiencia mínima de doce (12)
meses como Supervisor de Obras iguales o similares a
las que se van a ejecutar, sustentando dicha experiencia
con contratos con su respectiva conformidad o
certificados o constancias de prestación del servicio.
 Acreditar como mínimo una (01) capacitación en Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE).
 SUPERVISOR 3
 Ser Ingeniero Civil Colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional.
 Deberá contar con experiencia mínima de doce (12)
meses como Supervisor de Obras iguales o similares a
las que se van a ejecutar, sustentando dicha experiencia
con contratos con su respectiva conformidad o
certificados o constancias de prestación del servicio.
 Acreditar como mínimo una (01) capacitación en Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE).
 SUPERVISOR 4
 Ser Ingeniero Civil Colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional.
 Deberá contar con experiencia mínima de doce (12)
meses como Supervisor de Obras iguales o similares a
las que se van a ejecutar, sustentando dicha experiencia
con contratos con su respectiva conformidad o
certificados o constancias de prestación del servicio.
 Acreditar como mínimo una (01) capacitación en Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE).
 SUPERVISOR 5
 Ser Ingeniero Civil Colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional.
 Deberá contar con experiencia mínima de doce (12)
meses como Supervisor de Obras iguales o similares a
las que se van a ejecutar, sustentando dicha experiencia
con contratos con su respectiva conformidad o
certificados o constancias de prestación del servicio.
 Acreditar como mínimo una (01) capacitación en Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE).
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
34
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Nota: Se consideran obras similares a: Construcción y/o
Mejoramientos de Infraestructura en Puestos de Salud,
Casas Comunales, Coliseos, Centros de Usos Múltiples.
El Postor deberá acreditar para el cumplimiento de los requisitos y
experiencia requeridos, sustentando con copias simples de contratos
con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier
otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
de los profesionales.
D. EQUIPO MÍNIMO:
RELACIÓN DE EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE IMPRESIONES
ESTACIÓN TOTAL CON CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN VIGENTE
SOFTWARE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
UNIDAD MÓVIL
CANTIDAD
MÍNIMA
4.0
2.0
1.0
1.0
2.0
NOTA:
El equipo propuesto no deberá ser mayor a tres (03) años de fabricación,
puede ser propio, arrendado, o como promesa de arrendamiento. El Postor
sustentará la tenencia de los equipos mediante copia simple de facturas y/o
cartas compromiso de alquiler, encaso del software de costos y presupuestos
se podrá acreditar con declaración jurada de obtenerlo, y con respecto a las
unidades móviles éstas podrán tener hasta y una antigüedad de cinco (05)
años. Los documentos originales deberán ser presentados por el postor que
obtenga la Buena Pro, en forma previa a la firma del contrato.
(*) El no cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos de
Admisibilidad será causal de perder la condición de postor.
17. PENALIDADES:
Penalidad por Mora se genera en caso de retraso injustificado en la entrega de cada
uno de los informes indicados en los requerimientos técnicos. La entidad aplicará al
Consultor una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual.
Penalidad Diaria =
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
35
Presidente
0.10 x Monto
---------------------
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
F x Plazo en días
Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos mayores a sesenta (60) días: 0.25
Asimismo, las penalidades a las que se estará sujeta El Supervisor, en aplicación del
Artículo 166° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a que
la ejecución de la consultoría así lo requiera.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver
el contrato por incumplimiento.
18. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

El Contratista encargado de ejecutar la obra deberá practicar la Liquidación de
la Obra, la cual será revisada por El Supervisor en un plazo de treinta (30) días
calendarios, contados a partir de la recepción de la Liquidación alcanzada por
el Contratista con la finalidad de cumplir los plazos establecidos en el Artículo
211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual será
revisada y evaluada por El Supervisor en el plazo de treinta (30) días
calendarios, contados a partir del día siguiente de ser alcanzado por el
Contratista.
19. RESOLUCIÓN DE CONTRATO:
Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la
suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el
contrato con sujeción a la Ley.
20. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
El Supervisor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad, en conformidad con el Artículo 50° de la
Ley de Contrataciones con el Estado.
Cajamarca, Febrero del 2015.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
36
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
IMPORTANTE:

Indicar si se trata de una contratación por ítems, etapas o paquetes, en cuyo caso debe
detallarse dicha información.

Indicar si el plazo referencial de ejecución del servicio de supervisión se realizará en etapas,
teniendo en cuenta el plazo de ejecución del Proyecto y los avances de obra, en cuyo caso
debe detallarse dicha información.

Dentro de los requerimientos técnicos se considerará lo siguiente:
-
-
-
Plazos del servicio (inicio y término del plazo)
Perfil de la Entidad Privada Supervisora y del personal propuesto
Características generales de la supervisión
Alcances específicos de la supervisión (1. Actividades previas a la ejecución del
proyecto; 2. Actividades durante la ejecución del Proyecto; 3.Actividades de
recepción de la obra, revisión de liquidación de obra, informe final y presentación de
liquidación del contrato de supervisión; 4. Actividades de revisión de liquidación de
obra, informe final y presentación de liquidación de contrato de supervisión; 5. Otras
actividades relacionadas)
Documentación y contenido de la información que deberá presentar la Entidad
Privada Supervisora durante la prestación del servicio (1. En la etapa de revisión del
Estudio; 2.Etapa de supervisión de la obra)
Forma de Pago
Condiciones generales
Penalidades, daños y perjuicios
Resolución de contrato
Conformidad del servicio y liquidación del servicio (precisar si las conformidades del
servicio serán parciales, sujetas al cumplimiento de los Términos de referencia; y que
la recepción y conformidad final del servicio de supervisión, se realizará mediante
acta, luego de la revisión del Informe Final de la supervisión de la obra, verificándose
el cumplimiento de las condiciones contractuales.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
37
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la
mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
Las Bases deben considerar los siguientes factores de evaluación:
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR
PUNTAJE / METODOLOGÍA
9
PARA SU ASIGNACIÓN
(De 25 Hasta 35 puntos)
10
A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD
M = Monto facturado acumulado
Criterio:
por el postor por la prestación de
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el
servicios de consultoría
postor correspondiente a la actividad objeto del proceso,
correspondientes a la actividad
durante un periodo de 10 años a la fecha de presentación de
objeto del proceso
propuestas, hasta por un monto máximo acumulado
M >= 3 veces el valor referencial:
equivalente a 3 veces el valor referencia.
25 puntos
Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: M >= 2 veces el valor referencial
y < 3 veces el valor referencial:
contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad
10 puntos
por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con M >= 1 veces el valor referencial
reporte de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el y < 2 veces el valor referencial:
11
mismo
documento,
Boucher
de
depósito,
Facturas,
05 puntos
9
Para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos.
En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.
10
El puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; así como el que
corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido previsto en las Bases.
11
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá
cambiar la metodología para la asignación de puntaje.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
38
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
PUNTAJE / METODOLOGÍA
9
PARA SU ASIGNACIÓN
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se
asumirá que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la
evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor
en la actividad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se
considerará como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas,
debiendo
adjuntarse
copia
de
las
conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago.
En los casos que se acredite experiencia con contratos en los
que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de selección convocados antes del…………, se
entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato
de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participación se presumirá que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes
de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de
emisión de la orden de servicio o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en
la actividad.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la
especialidad servirá para acreditar la experiencia en la
actividad.
A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
M = Monto facturado acumulado
Criterio:
por el postor por la
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el
prestación de servicios de
postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto
consultoría iguales o
del proceso, durante un periodo 8 a la fecha de presentación
similares al objeto de la
de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado
convocatoria
equivalente a 2 veces el valor referencial.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
39
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
PUNTAJE / METODOLOGÍA
9
PARA SU ASIGNACIÓN
M >= 2 veces el valor
Se considerará servicio similar a Construcción y/o referencial:
15 puntos
Mejoramiento de Infraestructura en puestos de salud, casas
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
comunales, coliseos, centros de usos múltiples
M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el valor
Acreditación:
referencial:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de:
05 puntos
contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad
por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya M >= 1 veces el valor referencial
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con y < 2 veces el valor referencial:
reporte de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el
mismo documento, Boucher de depósito, Facturas, Recibos por
Honorarios, correspondientes a un máximo de diez (10)
servicios iguales o similares al objeto del proceso.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se
asumirá que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la
evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor
en la especialidad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se
considerará como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas,
debiendo
adjuntarse
copia
de
las
conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago.
En los casos que se acredite experiencia con contratos en los
que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de selección convocados antes del …………, se
entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato
de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participación se presumirá que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes
de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de
emisión de la orden de servicio o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.
12
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá
cambiar la metodología para la asignación de puntaje.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
40
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
12
0 puntos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
PUNTAJE / METODOLOGÍA
9
PARA SU ASIGNACIÓN
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en
la especialidad.
EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL
PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
( 40 puntos)
B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
B.1.1 SUPERVISOR DE OBRA
Más de 4 años:
20 puntos
Criterio:
Más de 2 hasta 4 años:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la
10 puntos
especialidad del personal propuesto en supervisiones de obra
con un mínimo de cuatro (4) años de experiencia profesional Más de 1 hasta 2 años:
en supervisión de obras de CONSTRUCCION Y/O 5 puntos
MEJORAMIENTO
DE
CENTRO
EDUCATIVOS.
Se
considerarán como trabajos o prestaciones similares a los
siguientes Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura en
puestos de Salud, Casas Comunales, Coliseos, Centros de
usos Múltiples.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia
sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
Acreditación:
Mediante la presentación de copia simple de contratos de
trabajo, constancias o certificados.
En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la
experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para
acreditar su experiencia como personal propuesto para la
prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.
B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO
13
Los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
teniendo en consideración la naturaleza y complejidad del servicio a ser ejecutado, el plazo de ejecución previsto y las
condiciones de mercado.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
41
13
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
PUNTAJE / METODOLOGÍA
9
PARA SU ASIGNACIÓN
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
IMPORTANTE:
 Para la evaluación de las calificaciones del personal se
sugiere lo siguiente:
“B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:
“Ing. Civil Titulado y Habilitado :
Criterio:
10 puntos
Se evaluará en función del nivel de formación
académica del personal propuesto como INGENIERO
JEFE DE SUPERVISION, considerándose los
siguientes niveles:
NIVEL 1: Ing. Civil. Colegiado y Habilitado para el ejercicio
profesional
Acreditación:
Se acreditarán con copia simple de Título Profesional y
Constancia de estar habilitado en el Colegio
Profesional.
B.2.2 CAPACITACIÓN:
“Más de 160 horas:
Criterio:
10 puntos
Se evaluará en función del tiempo de capacitación del
personal propuesto como Ing. Civil, EN Capacitación en Más de 80 Horas hasta 160
Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento.
Acreditación:
Se acreditarán con copia simple de Diplomas
C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS
14
Más de 20 hasta 80
0 puntos”
( 20 Puntos)
Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de
mejoras se le otorgará puntaje.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
42
14
5 puntos
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
PUNTAJE / METODOLOGÍA
9
PARA SU ASIGNACIÓN
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
Criterio:
1. Presenta tres (3) mejoras.
2. Presenta dos (2) Mejoras.
3. Presenta una (1) Mejora
Presenta 3 Mejoras 20 puntos
Presenta 2 Mejoras : 10 puntos
Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación de una declaración
jurada.
Presenta 1 Mejora : 5 Puntos
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión
de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
señalado en este capítulo.
Conste por el presente documento, la contratación del CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:
CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN EL MARCODE LA LEY N° 29230
– CONVENIO DE INVERSION PUBLICA LOCAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA – BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………],
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………]; y
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del PROCESO DE
SELECCIÓN Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la
contratación del servicio [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
43
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN],
conforme a los Términos de Referencia.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO EN
NÚMEROSY LETRAS]
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
15
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en
[INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O
PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación
correspondiente, según lo establecido en las Bases.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones
establecidas en el contrato.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O
DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].
IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación,
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de
ejecución, se debe consignar lo siguiente:
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa
desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
16
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregó a la suscripción del contrato la respectiva
garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

15
16
17
17
De fiel cumplimiento del contrato : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR
EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.
La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la Entidad Privada
Supervisora contratada.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año,
con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
44
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma
que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
IMPORTANTE:
 En los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la
Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original
como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención
que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumpliera con renovarlas.
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fijados en el Capítulo III de las
Bases y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA
CONFORMIDAD].
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido
de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial para
su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos
(2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que
correspondan.
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.
El plazo máximo de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es de
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso,
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Penalidad Diaria =
0.10 x Monto
F x Plazo en días
Donde:
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
45
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación
parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o
si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel
Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el
contrato por incumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta al marco normativo supletorio que prevé la Quinta
Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del
presente contrato.
IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se
deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto
de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de
incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales
incumplimientos.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
[Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, aplicando el marco normativo supletorio que
prevé la Quinta Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y
finalidad del presente contrato. En especial los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado].
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización
correspondiente. Ello no obsta la aplicación de acciones administrativas, penales y pecuniarias a
que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N°29230 y su Reglamento, en las directivas que
emita el MEF y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria
las disposiciones pertinentes del Decreto Legislativo N°1017 y su Reglamento, y disposiciones
sustitutorias, y demás normas de derecho privado.
18
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo, a fin de resolver las
18
Se establecerá la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución
contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el
arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del...………. debiendo indicarse el nombre del centro de
arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal
arbitral o ante un árbitro único.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
46
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto por Ley.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.
CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [……………..]
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].
―LA ENTIDAD‖
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
47
Presidente
―LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA‖
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
FORMATOS Y ANEXOS
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
48
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
FORMATO N° 1 19
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.-
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O
CONSORCIO)], identificado con DNI Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y
RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº
01-2015-MPC, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.
20
…..………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
19
El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el
representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.
20
Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
49
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.-
Estimados Señores:
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre o Razón Social
Domicilio Legal
RUC :
:
:
Teléfono :
Fax :
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
50
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.-
De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: CONTRATACION DE ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA EN EL MARCODE LA LEY N° 29230 – CONVENIO DE INVERSION
PUBLICA LOCAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA – BANCO DE CREDITO DEL
PERU S.A.A, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican
en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el
contenido del sobre técnico.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
51
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.-
De nuestra consideración:
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del
presente proceso de selección.
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
52
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ANEXO Nº 4
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC, responsabilizándonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:


% de Obligaciones
[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:


[%]
[%]
% de Obligaciones
[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]
TOTAL:
[%]
[%]
100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..………………………………….
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
53
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
…………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ANEXO Nº 5
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.De nuestra consideración,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE: CONTRATACION DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA EN EL MARCODE LA LEY N° 29230
– CONVENIO DE INVERSION PUBLICA LOCAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA –
BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
54
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ANEXO Nº 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:
Nº
OBJETO DEL
SERVICIO
CLIENTE
N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE
PAGO
21
FECHA
MONEDA
IMPORTE
TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
22
23
ACUMULADO
VENTA
1
2
3
4
5
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
21
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
22
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante
de pago, según corresponda.
23
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
55
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ANEXO Nº 7
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
Nº
OBJETO DEL
SERVICIO
CLIENTE
N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE
PAGO
24
FECHA
MONEDA
IMPORTE
TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
25
26
ACUMULADO
VENTA
1
2
3
4
5
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
24
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
25
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante
de pago, según corresponda.
26
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
56
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
ANEXO Nº 9
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 01-2015-MPC
Presente.De nuestra consideración,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:
CONCEPTO
COSTO TOTAL
[CONSIGNAR MONEDA]
TOTAL
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la
propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el
postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la
formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.5 de la sección
específica.
Ing. José Raúl Delioth Zevallos
57
Presidente
Abog. Kelly Delhi Cabanillas Rojas
Primera Miembro
Ing. Julios Javier Arroyo Ruiz
Segundo Miembro